合同约定不论什么原因承包人不允许私自停工，实际上因业主付款不及时导致停工可以索赔吗？

一笑而过

合同约定因为不论什么原因承包人不允许私自停工，实际上因为业主付款不及时导致停工可以索赔吗？

这条合同条款从文件字上与逻辑上来看，都是把承包人包死了，文件字也好逻辑也罢，终归要回到法律层面上来，在合同条款当中好象把什么都包括了，但是法律不会允许的，法律的前提原则是公平与诚信，当合同条款违背法律的公平诚信原则，与法律相冲突的合同条款是无效的。所以，合同约定因为不论什么原因承包人不允许私自停工，会导致发包人的极端条款损害了承包人的利益，如果发包人故意不付款、故意创造其他因难，导致承包人还存在停工的条件的困难时，实际上损害了承包人的财产利益，必然全引发法律的干预，法院会认定为无效条款，不予采纳和支持。这种问题在合同约定层面上是无法解决的，最有效途径就是通过司法程序解决。

《民法典》506条、803条、804条是有明确的法律禁止的，因为发包人原因导致未能迟延提供场所地资金技术资料就应该赔偿，应当顺延工期，应当赔偿各种损失。

《民法典》第五百零六条 合同中的下列免责条款无效：（一）造成对方人身损害的；（二）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。

第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。